En plazoObrasProcedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)

ACONDICIONAMIENTO PASEO MARÍTIMO LAS ERAS: Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de Ejecución de «Mejora y Acondicionamiento del Paseo Marítimo del núcleo costero de Las Eras»

Consejería Insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife(DIR3: P3800001D)📍 Santa Cruz de Tenerife

Presupuesto sin IVA: 739.584 €
Valor estimado: 739.584 €

Plazo de presentación16/11/2026, 23:59

Quedan 27 días

Ver anuncio oficial ↗

Analizar esta licitación

Ficha técnica del expediente

Expediente: E2026005627
CPV principal y secundarios: 45000000 45233262 45233252
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife (ES709)
Fuente oficial: PLACSP (España)
Fecha de publicación: 21/10/2026, 00:00

🔔 ¿Te interesa este sector?

Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.

Crear alerta con estos filtros

Gratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios

Clasificación empresarial obligatoria (Art. 77 LCSP): Contrato de obras con presupuesto ≥ 500.000 €: clasificación en el Registro Oficial obligatoria por ley (Art. 77.1.a LCSP).

⚖️

Semáforo de Solvencia e Índice Go / No-Go

Diagnóstico instantáneo de accesibilidad para PYMEs y requisitos de pliego (LCSP)

BARRERA ALTA · Exige Clasificación / UTE

Índice de Viabilidad PYME (Base del Pliego)

2.5/ 5.0

No-GoRevisar / UTEGo Claro

Barrera de entrada elevada por exigencia de clasificación empresarial obligatoria o volumen de facturación alto. Se recomienda concurrir en UTE.

¿Quieres saber si tu empresa cumple solvencia, plazo y margen en esta licitación?

Solvencia Económica Anual (Art. 87)1.109.376 €

Volumen anual de negocios mínimo estimado exigible (~1,5 veces el valor del contrato: 1.109.376 €).

Clasificación Empresarial (Art. 77)Obligatoria

Contrato de obras con presupuesto ≥ 500.000 €: clasificación en el Registro Oficial obligatoria por ley (Art. 77.1.a LCSP).

División en Lotes (Art. 99)Lote único

Lote único: exige ofertar por la totalidad del contrato sin posibilidad de adjudicación parcial.

Ponderación Técnica vs. PrecioEstándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)

Equilibrio entre propuesta económica y solvencia técnica.

Predictor de Continuidad y Concentración del ÓrganoConcurrencia Abierta / Diversificada

Alta rotación de proveedores en este órgano: ningún adjudicatario supera el 30% de cuota (83 expedientes).

🤝 Ver socios potenciales UTE para esta licitación →⚡ Ver radiografía IA y criterios del pliego →

Consola Copiloto de Licitación

Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres

🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa

Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →

Facturación Anual Máx. (€)

Inscrito en ROLECE

Clasificación / ISO 9001

⚖️ Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)⏱ Duración: 8 meses

Habitualmente ponderado entre 60%-70% precio y 30%-40% memoria técnica de ejecución.

Cualquier empresa puede presentar oferta. Suele exigir DEUC, acreditación de solvencia (Art. 87-90 LCSP) y garantía definitiva del 5% al adjudicatario; sobres según el PCAP.

✨

¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?

Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.

Analizar esta licitación

Solvencia Económica Mín.

1.109.376 €

~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)

Garantía Definitiva (5%)

36.979 €

Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)

Experiencia Técnica Mín.

5 años

En contratos de similar naturaleza

Perfil de Empresa Típico

Mediana PYME

Según volumen de licitación

Fuente normativa: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) · BOEDatos oficiales agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y TED Europa

Simulador de Oferta y Umbrales de Baja

Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)

Curva real de este órgano (83 adjudicaciones analizadas)🔒 Ver P25–P75 en Pro⚠️ 1 oferta con baja temeraria registrada en este órgano

Presupuesto Base Máximo

739.584 €

Importe de licitación sin IVA

Rango Óptimo Competitivo🔒 Desbloquear Pro

••.••• € – ••.••• €

Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)

Límite de Temeridad Estimado

< 576.876 €

> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)

Simulador de Oferta Económica

Importe de tu oferta (€ sin IVA)

Porcentaje de baja ofertado:4.9%

Diagnóstico de Oferta: Oferta Conservadora (Baja Reducida)4.9% de baja

Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.

✨

Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria

Pro

Desbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).

Probar 14 días gratis (Sin tarjeta) →

Objeto y resumen del contrato

Id licitación: E2026005627; Órgano de Contratación: Consejería Insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife; Importe: 739584.24 EUR; Estado: PUB

Historial de contratación del órgano

Comportamiento histórico de Consejería Insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife en PLACSP.

Ver todas las licitaciones del órgano →

Muestra histórica del órgano: 83 adjudicaciones analizadas · Cuota del contratista principal: 11% (9/83 contratos). 🔒 Ver curva P25–P75 y contratista dominante en Pro →