En plazoObrasProcedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)

Obras de mejora de baños, eficiencia energética, accesibilidad, patios, adaptación al CTE del CEIP Virgen del Rosario de Torrent, en el marco del Pla Edificant

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent(DIR3: L01462444)📍 Valencia

Presupuesto sin IVA: 2.153.684 €
Valor estimado: 2.153.684 €

Plazo de presentación03/11/2026, 23:59

Quedan 14 días

Ver anuncio oficial ↗

Analizar esta licitación

Ficha técnica del expediente

Expediente: 32643/2026
CPV principal y secundarios: 45214210
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)
Lugar de ejecución: Valencia (ES523)
Fuente oficial: PLACSP (España)
Fecha de publicación: 21/10/2026, 00:00

🔔 ¿Te interesa este sector?

Recibe alertas gratuitas por email cuando se publiquen nuevas licitaciones con estos filtros.

Crear alerta con estos filtros

Gratis: 1 alerta con aviso a 24 h · Pro: ilimitadas y sin retraso. Ver planes y precios

Clasificación empresarial obligatoria (Art. 77 LCSP): Contrato de obras con presupuesto ≥ 500.000 €: clasificación en el Registro Oficial obligatoria por ley (Art. 77.1.a LCSP).

⚖️

Semáforo de Solvencia e Índice Go / No-Go

Diagnóstico instantáneo de accesibilidad para PYMEs y requisitos de pliego (LCSP)

BARRERA ALTA · Exige Clasificación / UTE

Índice de Viabilidad PYME (Base del Pliego)

2.0/ 5.0

No-GoRevisar / UTEGo Claro

Barrera de entrada elevada por exigencia de clasificación empresarial obligatoria o volumen de facturación alto. Se recomienda concurrir en UTE.

¿Quieres saber si tu empresa cumple solvencia, plazo y margen en esta licitación?

Solvencia Económica Anual (Art. 87)3.230.527 €

Volumen anual de negocios mínimo estimado exigible (~1,5 veces el valor del contrato: 3.230.527 €).

Clasificación Empresarial (Art. 77)Obligatoria

Contrato de obras con presupuesto ≥ 500.000 €: clasificación en el Registro Oficial obligatoria por ley (Art. 77.1.a LCSP).

División en Lotes (Art. 99)Lote único

Lote único: exige ofertar por la totalidad del contrato sin posibilidad de adjudicación parcial.

Ponderación Técnica vs. PrecioEstándar LCSP (Mejor Relación Calidad-Precio)

Equilibrio entre propuesta económica y solvencia técnica.

Predictor de Continuidad y Concentración del ÓrganoConcurrencia Abierta / Diversificada

Alta rotación de proveedores en este órgano: ningún adjudicatario supera el 30% de cuota (25 expedientes).

🤝 Ver socios potenciales UTE para esta licitación →⚡ Ver radiografía IA y criterios del pliego →

Consola Copiloto de Licitación

Estimación de solvencia mínima (Art. 87 LCSP), plazos, trampas y preparación de sobres

🎯 Comprobar Encaje con Mi Empresa

Introduce tus datos clave para evaluar solvencia y exclusiones normativas al instante. Perfil completo de licitador →

Facturación Anual Máx. (€)

Inscrito en ROLECE

Clasificación / ISO 9001

⚖️ Procedimiento Abierto (Art. 156 LCSP)⏱ Duración: 12 meses

Habitualmente ponderado entre 60%-70% precio y 30%-40% memoria técnica de ejecución.

Cualquier empresa puede presentar oferta. Suele exigir DEUC, acreditación de solvencia (Art. 87-90 LCSP) y garantía definitiva del 5% al adjudicatario; sobres según el PCAP.

✨

¿Quieres extraer las cláusulas exactas del PDF (PCAP) y las actas de mesa?

Solicita el Informe IA: leemos el pliego oficial y las actas para darte la fórmula exacta de precio, baja temeraria y competidores.

Analizar esta licitación

Solvencia Económica Mín.

3.230.527 €

~1.5x valor anual medio (Art. 87 LCSP)

Garantía Definitiva (5%)

107.684 €

Depósito tras adjudicación (Art. 107 LCSP)

Experiencia Técnica Mín.

5 años

En contratos de similar naturaleza

Perfil de Empresa Típico

Gran Empresa / UTE

Según volumen de licitación

Fuente normativa: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) · BOEDatos oficiales agregados de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) y TED Europa

Simulador de Oferta y Umbrales de Baja

Benchmark sectorial y estimación de baja temeraria o desproporcionada (Art. 149 LCSP)

Curva real de este órgano (25 adjudicaciones analizadas)🔒 Ver P25–P75 en Pro

Presupuesto Base Máximo

2.153.684 €

Importe de licitación sin IVA

Rango Óptimo Competitivo🔒 Desbloquear Pro

••.••• € – ••.••• €

Activa 14 días gratis de Pro (sin tarjeta con email de empresa)

Límite de Temeridad Estimado

< 1.679.874 €

> 22% de baja (referencia orientativa sectorial)

Simulador de Oferta Económica

Importe de tu oferta (€ sin IVA)

Porcentaje de baja ofertado:4.9%

Diagnóstico de Oferta: Oferta Conservadora (Baja Reducida)4.9% de baja

Baja del 4.9%. Poco riesgo de temeridad, pero menor competitividad si la ponderación económica es decisiva.

✨

Curva completa del órgano y alertas de baja temeraria

Pro

Desbloquea sin límites la curva histórica completa de este órgano comprador, distribución de bajas y detección automática de ofertas temerarias con la prueba gratuita de 14 días de FaroPúblico Pro (sin tarjeta con email de empresa).

Probar 14 días gratis (Sin tarjeta) →

Objeto y resumen del contrato

Id licitación: 32643/2026; Órgano de Contratación: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent; Importe: 2153684.34 EUR; Estado: PUB

Historial de contratación del órgano

Comportamiento histórico de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrent en PLACSP.

Ver todas las licitaciones del órgano →

Muestra histórica del órgano: 25 adjudicaciones analizadas · Cuota del contratista principal: 20% (5/25 contratos). 🔒 Ver curva P25–P75 y contratista dominante en Pro →